Распоряжение Главы администрации города Липецка от 17.06.2003 № 848-р
Об утверждении формы муниципального контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
17.06.2003г. г.Липецк N 848-р
Утратилo силу - Распоряжение Главы
администрации города Липецка
от 23.05.2006 г. N 2668-р
Об утверждении формы муниципального контракта
(договора) на поставку товаров, выполнение работ
и оказание услуг для муниципальных нужд
В целях оперативной подготовки структурными подразделениями
администрации города, муниципальными предприятиями и учреждениями
муниципальных контрактов (Договоров) на поставку товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд, своевременной их регистрации в Едином
реестре договоров администрации г. Липецка, обеспечения финансового
контроля:
1. Утвердить формы примерных муниципальных контрактов (Договоров)
(приложения 1 - 6).
2. Руководителям структурных подразделений администрации города,
муниципальных предприятий и учреждений:
2.1. Руководствоваться примерными формами муниципальных
контрактов (Договоров) согласно приложениям 1 - 6.
2.2. Регистрацию Договоров в Едином реестре договоров проводить в
соответствии с постановлением главы администрации города Липецка от
31.12.2002 N 5445 "О Едином реестре договоров администрации г.
Липецка".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации г. Липецка Чаукина С.М.
Глава администрации
города Липецка М.В.Гулевский
Приложение 1
к распоряжению
главы администрации г. Липецка
от 17 июня 2003 г. N 848-р
ДОГОВОР ПОСТАВКИ N ________
г. Липецк "__" _________ 2003 г.
_________________________________________________________________,
(полное наименование предприятия)
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________________
_________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________
(полное наименование предприятия)
_________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ______________________
_________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. "Поставщик" обязуется поставить, а "Покупатель" принять и
оплатить ________________________________________________________,
(наименование изделия, продукции, товара)
именуемое в дальнейшем "товар".
1.2. Первоначальное количество, цена (в т/ч НДС и транспортные
расходы), развернутая номенклатура (ассортимент) и сроки поставки
товара предусматриваются сторонами в согласованных спецификациях
(заказах), которые становятся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
2.1. Качество и комплектность поставляемого товара должны
соответствовать _________________________________________________,
(вид документации: стандарт, ГОСТ, ТУ и др.)
подтверждаться __________________________________________________,
(вид документа: сертификат (паспорт, спецификация) качество)
а также соответствовать нормам безопасности и экологии.
2.2. Поставляемый товар должен быть изготовлен в полном
соответствии с описанием, техническими характеристиками,
паспортными данными, спецификацией и условиями настоящего
Договора; испытан, пройти предпродажную подготовку.
2.3. "Поставщик" гарантирует качество и надежность
поставляемого товара в течение ____________________________
с _______________________________________________________________.
(даты поставки, ввода в эксплуатацию и т.д.)
2.4. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется
"Покупателем" в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР N
П-6 и П-7 (с изменениями и дополнениями).
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Товар поставляется в сроки и порядке, определяемым
настоящим Договором и спецификацией (заказом).
3.2. "Покупатель" за ____ дней до срока поставки заказывает
"Поставщику" объем необходимого товара на последующей месяц
посредством писем, телеграмм, которые являются неотъемлемой частью
Договора.
"Поставщик" сообщает письменно "Покупателю" о готовности
товара к отгрузке за 10 дней до наступления срока поставки.
В случае нарушения срока поставки по вине "Поставщика"
затраты, связанные с этим (простои транспортных средств, упущенная
коммерческая выгода и т.д.), относятся на его счет.
3.3. "Поставщик" может осуществлять досрочную поставку товара
при наличии письменного согласия "Покупателя".
3.4. "Поставщик" обязан незамедлительно (в течение 48 часов
после отгрузки товара "Покупателю", если иное не установлено
действующим законодательством) направить в адрес "Покупателя"
следующие документы:
- счет-фактуру;
- платежное требование (счет);
- сертификат (спецификацию) качества на каждый вид товара;
- товарно-транспортную накладную.
3.5. Отсутствие хотя бы одного из документов, перечисленных в
п. 3.4, либо содержание в них сведений, не соответствующих
требованиям настоящего Договора, считается как непоставка товара и
может служить основанием для отказа в приемке товара и/или его
оплаты.
3.6. "Покупатель" извещает "Поставщика" об отказе принять
товар в связи с недостачей, отсутствием или неправильным
оформлением документов, перечисленных п. 3.4 настоящего Договора.
3.7. В том случае, если указанные документы не поступят в
течение 10 дней с даты извещения "Поставщика", "Покупатель" вправе
не принять товар и применить к "Поставщику" санкции как за
просрочку в поставке товара.
3.8. Транспортные расходы по поставке товара относятся на счет
"Поставщика".
3.9. Минимальной нормой отгрузки ж.д. транспортом
является ________________________________________________________.
(вагон, контейнер, иные нормы отгрузки)
Место поставки товара - склад(ы) "Покупателя" по адресу:
_________________________________________________________________.
3.10. Поставка товара в количестве менее минимальных норм
производится сборным вагоном, другими видами транспорта либо путем
выборки (самовывозом).
3.11. Упаковка, в которой отгружается товар, должна
соответствовать установленным стандартам и техническим условиям и
обеспечивать сохранность товара во время транспортировки с учетом
перевалок, а также предохранение товара от атмосферного
воздействия.
Тара "Поставщика" - невозвратная (возвратная).
Возврат тары производится за счет "Поставщика".
3.12. Датой поставки товара считается дата приемки товара
представителем "Покупателя" на складе "Поставщика" (в случае
самовывоза) или приемки товара "Покупателем" от перевозчика
(транспортной организации).
3.13. "Поставщик" сохраняет право собственности на товар и,
соответственно, несет риск ее утраты или повреждения до даты
поставки.
3.14. Дополнительные условия поставки товара:
Доставка товара "Покупателю" осуществляется "Поставщиком" за
свой счет.
4. СУММА ДОГОВОРА, ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Сумма договора на момент его заключения составляет (сумма
прописью): _________________________________ руб. (в т/ч НДС,
транспортные расходы), в т.ч. за счет средств городского бюджета
___________________ руб.
4.2. "Покупатель" оплачивает поставляемый "Поставщиком" товар
по согласованной в спецификации цене.
Увеличение цены допускается только по письменному соглашению
сторон.
4.3. Оплата товара производится "Покупателем" платежными
поручениями в течение ____ дней с даты поставки.
Датой оплаты товара (исполнения обязательств по оплате товара)
считается дата принятия платежного поручения банком, обслуживающим
"Покупателя" (плательщика, если оплату за "Покупателя" производит
третье лицо).
4.4. Стороны вправе заключить Дополнительное соглашение о
проведении встречной поставки продукции "Покупателя" за
поставленный "Поставщиком" товар.
4.5. Оплата за поставленный товар возможна путем передачи
векселей и других ценных бумаг согласно акту приема-передачи.
5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. За просрочку поставки, недопоставку товара в
установленный в спецификации срок "Поставщик" несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае поставки некомплектного товара или товара
ненадлежащего качества "Поставщик" заменяет или доукомплектовывает
его в 10-дневный срок с момента получения соответствующего
требования от "Покупателя". "Покупатель" вправе вернуть товар за
счет "Поставщика" и выставить штрафные санкции в процентном
выражении от стоимости поставки за нарушение договорных условий.
5.3. "Поставщик" обязан в 5-дневный срок информировать
"Покупателя" об изменении адреса и (или) реквизитов, указанных в
Договоре.
5.4. При несвоевременной оплате "Покупатель" несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Стороны пришли к соглашению относительно того, что суммы,
перечисленные "Покупателем" "Поставщику" за товар в порядке
предоплаты, являются задатком.
6. СЛУЧАИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
(ФОРС-МАЖОР)
6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, если данное неисполнение (ненадлежащее исполнение)
произошло вследствие стихийных явлений природы и запретительных
мер государственных органов, наступивших после заключения
настоящего Договора и препятствующих его полному или частичному
исполнению.
6.2. Сторона, которая ссылается на какое-либо из
обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, обязана
незамедлительно известить другую сторону о наступлении и
прекращении действия этого обстоятельства. Сторона, затронутая
этим обстоятельством, если своевременно не объявит о его
наступлении, не может ссылаться на него, кроме случаев, когда само
это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
Надлежащим подтверждением наличия обстоятельства непреодолимой
силы является акт торгово-промышленной палаты.
6.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1 при
условии надлежащего поведения, описанного в п. 6.2, продлевает
срок исполнения обязательств по Договору на период,
продолжительность которого соответствует продолжительности
действия наступившего обстоятельства, не обязывая сторону,
потерпевшую от обстоятельств, возместить убытки.
6.4. Если обстоятельства, предусмотренные в п. 6.1,
продолжаются более 1 месяца, то каждая из сторон вправе
расторгнуть Договор и не возмещать убытки. Суммы предоплаты
подлежат возврату в 3-дневный срок с момента получения уведомления
о расторжении Договора.
6.5. Если прекратится действие обстоятельств, которые
препятствовали исполнению договорных обязательств, а Договор
расторгнут по п. 6.4, "Поставщик" обязан в 3-дневный срок с
момента окончания действия обстоятельств предложить "Покупателю"
право преимущественной покупки продукции. Если "Покупатель" в
течение 7 дней не примет это предложение, то "Поставщик" вправе
продать продукцию третьему лицу.
7. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОГОВОРУ
7.1. Стороны договорились о том, что передача прав и
обязанностей "Поставщика" по настоящему Договору третьим лицам
допускается только при наличии предварительного письменного
согласия "Покупателя".
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. "Покупатель" вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор, письменно предупредив "Поставщика" за 10 дней
до предполагаемой даты расторжения.
8.2. Настоящий Договор (изменения, дополнения к нему) вступают
в силу с момента подписания его (их) первыми лицами сторон и
регистрации в едином реестре договоров администрации г. Липецка и
действует(ют) до окончания срока действия настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор, а также все изменения, дополнения,
заказы (спецификации) и иная переписка к нему действительны, если
подписаны первыми лицами сторон, имеющими право на совершение
подобных действий согласно действующим Учредительным документам,
либо другими лицами сторон, имеющими доверенности на совершение
подобных действий, оформленными в соответствии с действующим
законодательством.
Каждая сторона при подписании настоящего Договора, а также
всех изменений, дополнений, заказов (спецификаций) и иной
переписки к нему вправе ознакомиться с оригиналами вышеуказанных
документов или потребовать предоставления их копии, заверенных
первыми лицами соответствующей из сторон.
8.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора и
не урегулированные в добровольном порядке, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Липецкой области в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
До обращения с иском в арбитражный суд сторона, чьи интересы
нарушены, обязана предъявить претензию другой стороне, на которую
последняя обязана ответить в 10-дневный срок с момента получения
претензии.
8.5. Споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору,
стороны договорились разрешать в добровольном порядке.
8.5. При переписке обязательна ссылка на регистрационный номер
в едином реестре договоров администрации г. Липецка.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
"ПОКУПАТЕЛЬ" "ПОСТАВЩИК"
---------------------------------T---------------T---------------¬
¦Полное наим. предприятия ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Краткое наим. предприятия ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Государство ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Почтовый индекс ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Населенный пункт ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Адрес в насел. пункте ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Контактный телефон и Ф.И.О. ¦ ¦ ¦
¦(отв. исполнителя) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Телефакс (отдел, подразделение) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Эл. почта (отдел, подразделение)¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Номер расчетного счета ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Наименование банка ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦БИК ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Почтовый индекс ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Населенный пункт ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Адрес в насел. пункте ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Номер корсчета ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦ОКПО ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦ОКНХ ¦ ¦ ¦
L--------------------------------+---------------+----------------
ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ
М.П. ________________ М.П. ______________
Визы:
Юридический отдел
Экономический отдел
Бухгалтерия
Отдел снабжения
Технический отдел
СПЕЦИФИКАЦИЯ __________
к Договору поставки N ___ от "___" ________ 20____ г.
г. Липецк "___" ________ 20____ г.
----T---------------------------T------T---------T------T--------¬
¦ N ¦ Наименование продукции ¦Кол-во¦Цена за ¦Сумма ¦ Срок ¦
¦п/п¦ ¦ ¦единицу ¦(руб.)¦поставки¦
¦ ¦ ¦ ¦продук- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ции, руб.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(в т/ч ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦НДС и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦транс- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦портные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦расходы) ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+---------+------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+---------+------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+---------+------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+---------+------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+---------+------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+---------+------+--------+
¦ ИТОГО, ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т/ч НДС, транспортные расходы¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+------+---------+----------------
Поставщик Покупатель
_________________ ________________
Приложение N 2
к распоряжению
главы администрации г. Липецка
от 17 июня 2003 г. N 848-р
ДОГОВОР
О ВОЗМЕЗДНОМ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
___________ г. Липецк N ___________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(наименование предприятия-исполнителя)
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____________________
_________________________________________________________________,
(подробное наименование должности, Ф.И.О. лица, подписывающего
договор)
действующего на основании _______________________________________,
(Устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и ______________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________
_________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по
организации отдыха и лечения, а Заказчик оплатить вышеуказанные
услуги в согласованном с Исполнителем размере. Количество,
ассортимент путевок указаны в приложении N 1, перечень услуг - в
приложении N 2. Указанные приложения являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязуется:
2.1. Оказывать услуги лично, предъявив лицензию,
подтверждающую право на оказание услуг данного вида.
2.2. Оказывать услуги качественно. Качество услуг должно
соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам
данного вида.
2.3. Организовывать отдых и лечение соответствующих лиц в
соответствии с предоставленными Заказчику путевками.
2.3. Предоставлять услуги, безопасные для жизни и здоровья
пользователей услуг и не причиняющие вред их имуществу.
2.4. В случае, если в стоимость оказания услуг входит
перевозка пользователей услуг, Исполнитель несет ответственность
за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пользователя
услуг.
Заказчик обязан:
2.5. Своевременно производить оплату за предоставленные
услуги.
2.6. Своевременно согласовывать с Исполнителем сроки заезда
отдыхающих.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Исполнитель предоставляет Заказчику ____________ путевок.
(количество)
Стоимость путевки составляет_____________________________ руб.
(сумма прописью)
В стоимость путевки входит питание, проживание, лечение,
экскурсионное обслуживание, страхование жизни или здоровья
отдыхающего.
3.2. Общая сумма договора составляет _________________ руб., в
т.ч. за счет средств городского бюджета ____________________ руб.
(сумма прописью)
3.3. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления
денежных средств на расчетный счет.
3.4. Увеличение стоимости путевок после подписания настоящего
Договора не допускается.
3.5. Неиспользованные путевки возвращаются Исполнителю.
Исполнитель возмещает стоимость неиспользованных путевок в полном
объеме в течение 10 дней после получения их от Заказчика.
3.6. Оплата за оказанные услуги возможна путем передачи
векселей и других ценных бумаг, согласно акту приема-передачи.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан в 5-дневный срок информировать
Заказчика об изменении адреса и (или) реквизитов, указанных в
Договоре.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
Договора стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством.
4.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны
освобождаются от ответственности за невыполнение условий Договора.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в действие с _____________ и действует
до _________________.
5.2. Настоящий Договор, а также все изменения, дополнения,
заказы (спецификации) и иная переписка к нему действительны, если
подписаны первыми лицами сторон, имеющими право на совершение
подобных действий, согласно действующим Учредительным документам
либо другими лицами сторон, имеющими доверенности на совершение
подобных действий, оформленными в соответствии с действующим
законодательством и зарегистрированными в едином реестре договоров
администрации г. Липецка.
Каждая сторона при подписании настоящего Договора, а также
всех изменений, дополнений, заказов (спецификации) и иной
переписки к нему вправе ознакомиться с оригиналами вышеуказанных
документов или потребовать предоставления их копий, заверенных
первыми лицами соответствующей из сторон.
5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, о чем
заинтересованная сторона уведомляет другую сторону в письменном
виде за 1 месяц.
5.4. В случае невыполнения обязанностей одной из сторон
Договор может быть расторгнут по инициативе другой стороны.
5.5. При досрочном расторжении настоящего Договора Исполнитель
возвращает Заказчику стоимость неиспользованных путевок.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора и
не урегулированные в добровольном порядке, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Липецкой области в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
До обращения с иском в арбитражный суд сторона, чьи интересы
нарушены, обязана предъявить претензию другой стороне, на которую
последняя обязана ответить в 10-дневный срок с момента получения
претензии.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
6.3. При переписке обязательна ссылка на регистрационный номер
в едином реестре договоров администрации г. Липецка.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
"ЗАКАЗЧИК" "ИСПОЛНИТЕЛЬ"
---------------------------------T---------------T---------------¬
¦Полное наим. предприятия ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Краткое наим. предприятия ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Государство ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Почтовый индекс ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Населенный пункт ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Адрес в насел. пункте ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Контактный телефон и Ф.И.О. ¦ ¦ ¦
¦отв. исполнителя ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Телефакс (отдел, подразделение) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Эл. почта (отдел, подразделение)¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Номер расчетного счета ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Наименование банка ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦БИК ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Почтовый индекс ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Населенный пункт ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Адрес в насел. пункте ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Номер корсчета ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦ОКПО ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦ОКНХ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Абон. телеграф ¦ ¦ ¦
L--------------------------------+---------------+----------------
"ИСПОЛНИТЕЛЬ" "ЗАКАЗЧИК"
М.П. ________________ М.П. ______________
Визы:
Юридический отдел
Экономический отдел
Бухгалтерия
Отдел снабжения
Технический отдел
Приложение 3
к распоряжению
главы администрации г. Липецка
от 17 июня 2003 г. N 848-р
ДОГОВОР ПОДРЯДА
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
_____________ г. Липецк N ____________
_____________________________________________________, именуемое в
дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________,
действующего на основании _______________________________________,
с одной стороны, и ______________________________________________,
(полное наименование Предприятия)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________
_______________________, действующего на основании _______________
___________________________, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. "Подрядчик" выполнит собственными силами и средствами по
капитальному ремонту _____________________________________________
(наименование работ и объектов)
__________________________________________________________________
в соответствии с заданием "Заказчика", СНиПами и
проектно-сметной документацией.
1.2. При появлении в ходе производства работ необходимости
выполнения дополнительных работ стороны дополнительным соглашением
определяют объемы, стоимость и порядок выполнения дополнительных
работ.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость выполняемых работ определяется по настоящему
Договору и составляет (сумма прописью) ___________________________
руб. с учетом НДС, в т.ч. за счет средств городского бюджета
_______________________ руб.
2.2. Объем и стоимость ежемесячно выполняемых работ
определяются и уточняются месячными заданиями, согласованными
сторонами.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Начало работ ___________________________________________.
Окончание работ _____________________________________________.
3.2. Ремонтные работы по настоящему Договору должны
производиться по объемам и промежуточным срокам в строгом
соответствии с графиком производства работ (приложение N __) и
(или) месячным заданием (приложение N ___).
3.3. Досрочное выполнение работ, превышающее объемы,
согласованные графиком производства работ и (или) месячным
заданием, производится только по предварительному письменному
согласованию с "Заказчиком".
3.4. При нарушении требований п. 3.3 Приемка и оплата работ,
выполненных в размерах, превышающих объемы по графику и заданию,
производится в сроки, предусмотренные графиком.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА "ПОДРЯДЧИКА"
Для выполнения ремонтных работ по настоящему Договору
"Подрядчик":
4.1. Выполнит своими силами и средствами работы в объемах и в
сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему,
и сдаст работы "Заказчику" в установленном порядке.
4.2. Выполнит все работы лично, не привлекая к исполнению
своих обязательств других лиц (субподрядчиков). Имеет и по
требованию "Заказчика" предъявит лицензии на право проведения
предусмотренных Договором работ.
4.3. Обеспечит сохранность полученных от "Заказчика"
оборудования, материалов и изделий. При утрате,
разукомплектованности, повреждении оборудования, изделий и
материалов "Подрядчик" устранит дефекты и восполнит оборудование,
изделия и материалы своими силами и за свой счет.
4.4. Обеспечит выполнение в ремонтной зоне правил техники
безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии, утвержденных
ПОР, и требований охраны окружающей среды.
4.5. Обеспечит выполнение персоналом "Подрядчика" правил
внутреннего трудового распорядка, установленных у "Заказчика"
(пропускной режим, режим рабочего времени, трудовая дисциплина и
т.д.).
4.6. Обеспечит обучение своего персонала технике безопасности
производства подрядных работ в производственных условиях
"Заказчика", в том числе силами последнего.
4.7. При необходимости привлечет за свой счет организацию для
экспертной оценки или лабораторного испытания отдельных видов
работ.
4.8. Устранит по требованию и за счет "Заказчика" недостатки
работ, за которые "Подрядчик" не несет ответственности (выполнение
обязательных требований в связи с изменением правил техники
безопасности, противопожарных правил, строительных норм и т.д.).
4.9. Дополнительные обязательства: __________________________.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА "ЗАКАЗЧИКА"
Для выполнения настоящего Договора "Заказчик":
5.1. Передаст "Подрядчику" по акту приемки-передачи
утвержденную проектно-сметную документацию в двух экземплярах.
5.2. Передаст "Подрядчику" по акту приемки-передачи материалы,
изделия, оборудование в соответствии с согласованным сторонами
перечнем (с предоставлением необходимых паспортов и сертификатов).
5.3. Предоставит по заявке "Подрядчика" за отдельную плату по
договорным ценам сжиженный газ и электроэнергию для производства
ремонтных работ.
5.4. Выделит по заявкам "Подрядчика" для обеспечения испытания
и сдачи объектов из ремонта необходимое количество воды,
теплоэлектроэнергии, сжатого воздуха и т.п.
5.5. Предоставит "Подрядчику" за отдельную плату по договорным
ценам транспорт для необходимых перевозок, по дополнительному
соглашению сторон при необходимости.
5.6. Обеспечит согласование ПОР, своевременную выдачу
наряда-допуска на производство работ, вывод из эксплуатации при
необходимости отдельной зоны для обеспечения безопасных условий
работ.
5.7. Выделит ответственного представителя для постоянной связи
с "Подрядчиком" решения всех возникающих при исполнении настоящего
Договора оперативных вопросов.
5.8. Обеспечит проведение инструктажа по технике безопасности
инженерно-технического персонала, ответственного за проведение
ремонтных работ.
5.9. Дополнительные обязательства: __________________________.
6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
6.1. "Заказчик" оплачивает выполненные ежемесячно работы
платежным поручением не позднее 20 дней после окончания работ на
основании акта выполненных работ (ф-2), справки о стоимости
выполненных работ (кс-3), счета-фактуры.
6.2. Оплата выполненных работ производится денежными
средствами или передачей "Подрядчику" по согласованию сторон
продукции "Заказчика" с учетом ее стоимости в счет выполненных
работ или взаимозачетом с предприятиями, имеющими задолженность
перед "Заказчиком".
6.3. Оплата услуг "Заказчика", предусмотренная пп. 5.3, 5.4,
5.5, производится "Подрядчиком" в 10-дневный срок после
предъявления "Заказчиком" платежных документов для оплаты или
путем зачета стоимости услуг при оплате выполненных ремонтных
работ.
6.4. Оплата выполненных объемов работ возможна путем передачи
векселей и других ценных бумаг согласно акту приема-передачи.
6.5. До начала работ по согласованию сторон "Заказчик"
перечисляет "Подрядчику" предоплату в сумме _______, но не более
20% стоимости работ по Договору.
7. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ
7.1. "Заказчик" назначает своего представителя, который
принимает участие в сдаче работ, эксплуатации по акту технической
готовности, осуществляет технический надзор и контроль за
выполнением работ и оформляет ежемесячно акты на выполненные
работы (в т.ч. скрытые), выдает технические решения по вопросам,
возникшим в ходе производства работ.
7.2. "Подрядчик" письменно информирует "Заказчика" за ___ дней
до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых
работ по мере их готовности.
Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается
подписанием "Заказчиком" и "Подрядчиком" актов промежуточной
приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования
скрытых работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения "Заказчика"
или он не был информирован об этом или информирован с опозданием,
то по его требованию "Подрядчик" обязан за свой счет вскрыть любую
часть скрытых работ, согласно указанию "Заказчика", а затем
восстановить ее за свой счет.
7.3. В случае, если "Заказчиком" будут обнаружены
некачественно выполненные работы, то "Подрядчик" своими силами и
без увеличения общей стоимости работ обязан в согласованный срок
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
7.4. Приемка выполненных по настоящему Договору работ
производится "Заказчиком" по акту технической готовности
выполненных работ, представленному "Подрядчиком".
7.5. Полученный от "Подрядчика" акт технической готовности с
исполнительной документацией "Заказчик" оформляет надлежащим
образом в 3-дневный срок или отказывается от подписания при
наличии недостатков.
7.6. При наличии недостатков и замечаний "Заказчика" по
качеству и объемам предоставленных к приемке работ "Подрядчик"
устраняет недостатки в согласованные сторонами сроки.
8. ГАРАНТИИ
8.1. Гарантийный срок выполненных работ 2 года со дня
подписания сторонами акта приемки выполненных работ (акта
технической готовности).
8.2. Устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного
срока, производится "Подрядчиком" за свой счет.
8.3. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного
срока, устанавливается двухсторонним актом "Заказчика" и
"Подрядчика".
Для участия в составлении акта согласования порядка и сроков
устранения дефектов "Подрядчик" обязан направить своего
представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного
извещения "Заказчика".
8.4. В случае неявки представителя "Подрядчика" для
составления акта, отказа "Подрядчика" от составления или
подписания акта об обнаруженных дефектах окончательным документом
по фиксированию дефектов и их характера является акт экспертизы,
составленный экспертом торгово-промышленной палаты.
8.5. В случае, если "Подрядчик" не устранил дефекты в
установленные сроки, "Заказчик" имеет право устранить дефекты
своими силами или силами третьих лиц за счет "Подрядчика", взыскав
при этом с "Подрядчика" неустойку в размере 50% стоимости работ по
устранению недостатков.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или недобросовестное исполнение условий
настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
9.2. За несвоевременное окончание выполнения работ "Подрядчик"
уплачивает "Заказчику" пени в размере 1% общей стоимости работ за
каждый день просрочки до даты фактического окончания работ.
9.3. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных
ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают стороны от
исполнения обязательств в натуре.
9.4. "Подрядчик" обязан в 5-дневный срок информировать
"Заказчика" об изменении адреса и (или) реквизитов, указанных в
Договоре.
За несвоевременное извещение об изменении адреса и (или)
реквизитов "Подрядчик" уплачивает "Заказчику" штраф в размере 5%
от суммы Договора.
10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Споры, возникшие между сторонами при исполнении
настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Липецкой области в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10.2. До передачи споров на рассмотрение суда стороны
принимают меры по их урегулированию в досудебном (претензионном
порядке).
Претензия должна быть рассмотрена получившей ее стороной и на
нее дан письменный ответ в течение 30 дней с момента получения.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Преддоговорные споры не допускаются. В случае
несогласования любого из условий (пункта) настоящего Договора он
считается незаключенным без всяких последствий.
11.2. Договор вступает в силу с момента подписания его
уполномоченными лицами сторон, регистрации в едином реестре
договоров администрации г. Липецка и действует до _______________.
11.3. Настоящий Договор, а также все изменения, дополнения,
заказы (спецификации) и иная переписка к нему действительны, если
подписаны первыми лицами сторон, имеющими право на совершение
подобных действий согласно действующим Учредительным документам,
либо другими лицами сторон, имеющими доверенности на совершение
подобных действий, оформленными в соответствии с действующим
законодательством.
Каждая сторона при подписании настоящего Договора, а также
всех изменений, дополнений, заказов (спецификаций) и иной
переписки к нему вправе ознакомиться с оригиналами вышеуказанных
документов или потребовать предоставления их копий, заверенных
первыми лицами соответствующей из сторон.
11.4. Изменения, дополнения условий Договора, досрочное
прекращение его действия производится по письменному соглашению
сторон, кроме случаев, оговоренных в п. 11.4 настоящего Договора:
11.4.1. В случае выполнения "Подрядчиком" неоднократно менее
50% объемов работ, предусмотренных месячным заданием, "Заказчик"
может в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения
Договора, который считается расторгнутым, и потребовать возмещения
убытков.
11.4.2. В случае нарушения "Подрядчиком" условий Договора о
приемке скрытых работ (п. 7.2) или нарушения "Подрядчиком" правил
безопасности ведения работ "Заказчик" может в одностороннем
порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора, который
считается расторгнутым.
Договор считается расторгнутым со дня получения "Подрядчиком"
извещения "Заказчика" об отказе от исполнения Договора или иного
момента, указанного в извещении.
11.4.3. При переписке обязательна ссылка на регистрационный
номер в едином реестре договоров администрации г. Липецка.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
"ЗАКАЗЧИК" "ПОДРЯДЧИК"
---------------------------------T---------------T---------------¬
¦Полное наим. предприятия ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Краткое наим. предприятия ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Государство ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Почтовый индекс ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Населенный пункт ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Адрес в насел. пункте ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Контактный телефон и Ф.И.О. ¦ ¦ ¦
¦(отв. исполнителя) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Телефакс (отдел, подразделение) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Эл. почта (отдел, подразделение)¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Номер расчетного счета ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Наименование банка ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦БИК ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Почтовый индекс ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Населенный пункт ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Адрес в насел. пункте ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Номер корсчета ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦ОКПО ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦ОКНХ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Абон. телеграф ¦ ¦ ¦
L--------------------------------+---------------+----------------
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
М.П. ________________ М.П. ______________
Визы:
Юридический отдел
Экономический отдел
Бухгалтерия
Отдел снабжения
Технический отдел
Приложение 4
к распоряжению
главы администрации г. Липецка
от 17 июня 2003 г. N 848-р
ДОГОВОР НА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
________________ г. Липецк N ________
_____________________________________________________, именуемое в
дальнейшем "Поставщик", в лице __________________________________,
действующего на основании доверенности от _______ N _____________,
с одной стороны, и ______________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Потребитель", в лице _____________________
___________________________, действующего на основании ___________
____________________________ с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом Договора является энергоснабжение "Потребителя" в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. "Поставщик" обязуется:
2.1.1. Отпускать "Потребителю" электрическую энергию и
мощность в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Годовой отпуск электроэнергии "Потребителю" на срок
действия Договора определяется _______ кВтч/год. При двухставочном
тарифе "Потребитель" заявляет наибольшую мощность ____ кВт.
(приложение 1).
2.1.3. Взимать плату за электроэнергию и мощность по тарифам,
утвержденным в установленном законом порядке, и на условиях,
установленных настоящим Договором.
2.1.4. Извещать "Потребителя" о величинах и сроках ввода
графика ограничения потребления электроэнергии от питающих центров
при дефиците электрической мощности у "Поставщика".
2.1.5. Извещать "Потребителя" за три дня о неисправностях в
работе и замене расчетных приборов учета, изменениях коэффициента
трансформации при нахождении приборов учета на стороне
"Поставщика".
2.1.6. Своевременно ремонтировать приборы учета.
2.1.7. Своевременно с "Потребителем" сверять показания
приборов учета.
2.1.8. Своевременно выставлять счета.
2.1.9. Обязан установить на границе раздела приборы учета.
2.1.10. Сообщать "Потребителю" письменно в пятидневный срок
обо всех изменениях банковских реквизитов.
2.2. "Потребитель" обязуется:
2.2.1. Принимать электрическую энергию и мощность от
"Поставщика" в количестве, согласно п. 2.1.2.
2.2.2. Оплачивать потребленную электроэнергию и мощность по
тарифам, утвержденным в установленном законом порядке, и на
условиях, установленных настоящим Договором (приложение 1).
2.2.3. Передавать в группу учета электроэнергии показания
счетчиков за 6 дней до конца каждого месяца. Контроль за
фактическим получасовым максимумом нагрузки "Потребителя"
осуществляется по системе автоматизированного учета и контроля
электроэнергии или получасовым записям показаний счетчиков,
умноженных на 2.
2.2.4. Обеспечить безопасность эксплуатации находящихся в его
ведении электрических сетей и исправности используемых им приборов
и оборудования, связанных с потреблением электроэнергии, а также
немедленно сообщать "Поставщику" об авариях, пожарах,
неисправностях приборов расчетного учета.
2.2.5. Допускать представителей "Поставщика" для контроля за
приборами учета электроэнергии.
2.2.6. При увеличении мощности токоприемников выше, чем
предусмотрено Договором, или при изменении профиля производства в
недельный срок представить "Поставщику" соответствующую
документацию. При этом "Поставщик" принимает решение по заявлению
"Потребителя", в зависимости от наличия резерва мощности.
2.2.7. Сообщать "Поставщику" письменно в пятидневный срок обо
всех изменениях банковских реквизитов.
2.2.8. При выезде из занимаемых "Потребителем" помещений
произвести полный расчет за электроэнергию по день выезда.
2.3. "Потребитель" имеет право:
2.3.1. При обнаружении неисправности расчетных приборов учета,
находящихся на балансе "Поставщика", требовать проверки и замены
их.
2.3.2. При технической необходимости и по согласованию с
"Поставщиком" производить замену трансформаторов тока и
напряжения, питающих расчетные приборы учета, являющихся
собственностью "Потребителя".
2.3.3. Приложение 1 является неотъемлемой частью Договора.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Расчетным периодом за отпущенную "Потребителю"
электроэнергию является месяц (с учетом п. 2.2.3 настоящего
Договора).
3.2. Расчеты за электроэнергию, отпущенную "Потребителю",
производятся по платежным требованиям "Поставщика" по тарифам,
утвержденным региональной энергетической комиссией (РЭК)
администрации области.
Тарифы применяются с даты, указанной в решении РЭК, без НДС,
НДС уплачивается сверх тарифа.
3.3. Оплату за электроэнергию "Потребитель" должен производить
до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Плата за
электроэнергию производится "Потребителем" путем перечисления
денежных средств, в соответствии с предъявленными счетами, на
указанный "Поставщиком" расчетный счет. Исполнением обязательств
по оплате за потребленную электроэнергию считается списание
средств с расчетного счета "Потребителя".
3.4. При наличии взаимной задолженности по согласованию сторон
могут проводиться зачеты взаимных требований, оформленные
двухсторонним актом.
3.5. Оплата за оказанные услуги возможна путем передачи
векселей и других ценных бумаг согласно акту приема-передачи.
4. РАСЧЕТНЫЙ УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ
И КОНТРОЛЬ ЗА ФАКТИЧЕСКИМИ ВЕЛИЧИНАМИ
4.1. Учет отпущенной электроэнергии осуществляется расчетными
приборами учета _______________________________________.
4.2. При установке расчетных приборов учета не на границе
балансовой принадлежности электросетей количество электроэнергии,
учтенной приборами, увеличивается (или уменьшается) на величину
потерь энергии от места установки приборов учета до границы
балансовой принадлежности.
4.3. При нарушении учета потребляемой энергии ее расход в
течение месяца определяется по среднесуточному расходу предыдущего
периода и последующего после восстановления учета.
Этот период расчета не должен превышать одного месяца. Если в
указанный срок по объективным причинам учет не восстановлен,
порядок расчета устанавливается двухсторонним соглашением
"Поставщика" и "Потребителя".
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств стороны несут ответственность в порядке,
установленном действующим законодательством и настоящим Договором.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменение договорных величин потребления электроэнергии
производится по согласию "Потребителя" и "Поставщика".
6.2. Проведение "Поставщиком" плановых ремонтов
электросетевого оборудования, связанных с отключением или
ограничением отпуска электроэнергии "Потребителю" производится
путем предварительного уведомления "Потребителя" за 10 дней до
ремонта.
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, в том числе и имущественные, возникающие при
исполнении настоящего Договора, решаются путем переговоров между
сторонами, а в случае недостижения договоренности - в Арбитражном
суде Липецкой области.
7.2. До передачи споров на рассмотрение суда стороны принимают
меры по их урегулированию в досудебном (претензионном порядке).
Претензия должна быть рассмотрена получившей ее стороной и на нее
дан письменный ответ в течение 10 дней с момента получения.
7.3. Разногласия по техническим вопросам решаются органами
Государственного энергетического надзора, а также сторонами
самостоятельно.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ,
ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его
уполномоченными лицами сторон, регистрации в едином реестре
договоров администрации г. Липецка и действует до _______________.
8.2. Настоящий Договор, а также все изменения, дополнения,
заказы (спецификации) и иная переписка к нему действительны, если
подписаны первыми лицами сторон, имеющими право на совершение
подобных действий согласно действующим Учредительным документам,
либо другими лицами сторон, имеющими доверенности на совершение
подобных действий, оформленные в соответствии с действующим
законодательством.
Каждая сторона при подписании настоящего Договора, а также
всех изменений, дополнений, заказов (спецификаций) и иной
переписки к нему вправе ознакомиться с оригиналами вышеуказанных
документов или потребовать предоставления их копий, заверенных
первыми лицами соответствующей из сторон.
8.3. Изменение, дополнение условий Договора производится по
письменному соглашению сторон.
8.4. При переписке обязательна ссылка на регистрационный номер
в едином реестре договоров администрации г. Липецка.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
Договором, стороны руководствуются действующими Правилами
пользования электрической энергией (ППЭЭ) и действующими
законодательными актами.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
"ПОСТАВЩИК" "ПОТРЕБИТЕЛЬ"
---------------------------------T---------------T---------------¬
¦Полное наим. предприятия ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Краткое наим. предприятия ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Почтовый индекс ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Населенный пункт ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Адрес в насел. пункте ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Контактный телефон и Ф.И.О. ¦ ¦ ¦
¦отв. исполнителя ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Телефакс (отдел, подразделение) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Эл. почта (отдел, подразделение)¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Номер расчетного счета ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Наименование банка ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦БИК ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Почтовый индекс ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Населенный пункт ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Адрес в насел. пункте ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Номер корсчета ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦ОКПО ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦ОКНХ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Абон. телеграф ¦ ¦ ¦
L--------------------------------+---------------+----------------
"ПОСТАВЩИК" "ПОТРЕБИТЕЛЬ"
____________________ ___________________
Визы:
Юридический отдел
Экономический отдел
Бухгалтерия
Отдел снабжения
Технический отдел
Приложение 1
к Договору
N _____ от "____" __________ 2002 г.
Потребитель заявляет годовое количество электроэнергии (тыс.
кв.ч) и сумму в денежном выражении с НДС и разбивает по кварталам:
|——————————————|—————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|
|Ед. измер. |200_ год | 1 квартал |2 квартал |3 квартал |4 квартал |
|——————————————|—————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|
|тыс. кв.ч | | | | | |
|——————————————|—————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|
|тыс. руб. | | | | | |
|——————————————|—————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|
| | | | | | |
|——————————————|—————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|
Оплата использованной электроэнергии производится согласно
постановлению РЭК N 1/5 от 24.01.2003.
"ПОСТАВЩИК" "ПОТРЕБИТЕЛЬ"
М.П. ______________ М.П. ______________
Приложение 5
к распоряжению
главы администрации г. Липецка
от 17 июня 2003 г. N 848-р
ДОГОВОР ПОДРЯДА
______________ г. Липецк N _____________
___________________________________________________, именуемое в
дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________,
действующего на основании _______________________________________,
с одной стороны, и ______________________________________________,
(полное наименование Предприятия)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________
_______________________________________, действующего на основании
___________________________, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. "Подрядчик" принимает на себя обязательство по выполнению
__________________________________________________________________
(наименование работ)
__________________________________________________________________
из материалов "Заказчика" либо из собственных материалов в
соответствии с заданием "Заказчика" по утвержденным сметам и
графикам работ.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему Договору
определяется по смете, представленной "Подрядчиком" для
утверждения "Заказчиком", и составляет (сумма прописью):
______________________________________ руб. с учетом НДС, в т.ч.
из средств городского бюджета ________________________ руб.
2.2. "Заказчик" оплачивает выполненные работы в течение 10
дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
Стороны вправе заключить дополнительное соглашение о
проведении встречной поставки продукции "Заказчика" за выполненные
"Подрядчиком" работы.
При возникновении потребности в продукции "Заказчика"
"Подрядчик" подписывает в 2-х экземплярах и прилагает к настоящему
Договору дополнительное соглашение и направляет его в адрес
"Заказчика" почтой.
Поставка продукции осуществляется "Заказчиком" после
подписания Дополнительного соглашения и согласования спецификации.
2.3. Оплата выполненных объемов работ возможна путем передачи
векселей и других ценных бумаг согласно акту приема-передачи.
2.4. До начала работ "Заказчик" по согласованию сторон
перечисляет предоплату в сумме ________ (но не более 20% стоимости
работ по Договору).
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. "Подрядчик" обязан:
3.1.1. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором, и сдать работы
"Заказчику".
3.1.2. Обеспечить выполнение персоналом "Подрядчика" при
производстве работ правил техники безопасности, пожарной
безопасности, требований охраны окружающей среды.
3.1.3. Иметь и предъявлять "Заказчику" лицензии на проведение
поручаемых "Заказчиком" работ.
3.1.4. Дополнительные обязательства __________________________
_________________________________________________________________.
3.2. "Заказчик" обязан:
3.2.1. Передать "Подрядчику" необходимые материалы и
оборудование в соответствии с согласованным сторонами перечнем.
3.2.2. Выделить ответственного представителя для постоянной
связи с "Подрядчиком", решения всех вопросов, возникающих при
исполнении настоящего Договора.
3.2.3. Дополнительные обязательства __________________________
_________________________________________________________________.
4. ПРИЕМКА РАБОТ
4.1. По окончании выполнения работ "Подрядчик" обязан
письменно известить "Заказчика" о готовности предмета к сдаче в
течение _______________.
4.2. Сдача результата работ "Подрядчиком" и приемка его
"Заказчиком" оформляется актом, подписанным обеими сторонами, и
производится в течение ___________ дней с момента извещения
"Заказчика" о готовности предмета подряда к приемке.
5. ГАРАНТИИ
5.1. Гарантийный срок выполненных работ __________ со дня
подписания сторонами акта приемки выполненных работ (акта
технической готовности).
5.2. Устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного
срока, производится "Подрядчиком" за свой счет.
5.3. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного
срока, устанавливается двухсторонним актом "Заказчика" и
"Подрядчика".
Для участия в составлении акта согласования порядка и сроков
устранения дефектов "Подрядчик" обязан направить своего
представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного
извещения "Заказчика".
5.4. В случае неявки представителя "Подрядчика" для
составления акта, отказа "Подрядчика" от составления или
подписания акта об обнаруженных дефектах, окончательным документом
по фиксированию дефектов и их характера является акт экспертизы,
составленный экспертом торгово-промышленной палаты.
5.5. В случае, если "Подрядчик" не устранил дефекты в
установленные сроки, "Заказчик" имеет право устранить дефекты
своими силами или силами третьих лиц за счет "Подрядчика", взыскав
при этом с "Подрядчика" неустойку в размере 20% стоимости работ по
устранению недостатков.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение срока выполнения работы в целом или ее
определенных этапов "Подрядчик" уплачивает "Заказчику" неустойку в
размере 1,0% стоимости невыполненных работ за каждый день
просрочки до полного исполнения обязательств и сумму убытков,
вызванных нарушением сроков выполнения работ.
6.2. За некачественное выполнение работ "Подрядчик" уплачивает
"Заказчику" штраф в размере 20% стоимости работ, подлежащих
исправлению, и устраняет недостатки (дефекты) за свой счет в
_____________ срок.
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора и не
урегулированные в добровольном порядке, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Липецкой области в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
До обращения с иском в арбитражный суд сторона, чьи интересы
нарушены, обязана предъявить претензию другой стороне, на которую
последняя обязана ответить в 30-дневный срок с момента получения
претензии.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор (изменения, дополнения к нему) вступает в силу с
момента подписания его (их) первыми лицами сторон и регистрации в
едином реестре договоров администрации г. Липецка и действует до
_______________.
8.2. Настоящий Договор, а также все изменения, дополнения,
заказы (спецификации) и иная переписка к нему действительны, если
подписаны первыми лицами сторон, имеющими право на совершение
подобных действий согласно действующим Учредительным документам,
либо другими лицами сторон, имеющими доверенности на совершение
подобных действий, оформленными в соответствии с действующим
законодательством.
Каждая сторона при подписании настоящего Договора, а также
всех изменений, дополнений, заказов (спецификаций) и иной
переписки к нему вправе ознакомиться с оригиналами вышеуказанных
документов или потребовать предоставления их копий, заверенных
первыми лицами соответствующей из сторон.
8.3. "Заказчик" вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор, письменно предупредив "Подрядчика" за 20 дней
до предполагаемой даты расторжения.
8.4. При переписке обязательна ссылка на регистрационный номер
в едином реестре договоров администрации г. Липецка.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
"ЗАКАЗЧИК" "ПОДРЯДЧИК"
---------------------------------T---------------T---------------¬
¦Полное наим. предприятия ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Краткое наим. предприятия ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Государство ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Почтовый индекс ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Населенный пункт ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Адрес в насел. пункте ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Контактный телефон и Ф.И.О. ¦ ¦ ¦
¦(отв. исполнителя) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Телефакс (отдел, подразделение) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Эл. почта (отдел, подразделение)¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Номер расчетного счета ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Наименование банка ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦БИК ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Почтовый индекс ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Населенный пункт ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Адрес в насел. пункте ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Номер корсчета ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦ОКПО ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦ОКНХ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Абон. телеграф ¦ ¦ ¦
L--------------------------------+---------------+----------------
Приложения. 1. Смета
2. График работ
3. _______________
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
М.П. ________________ М.П. ______________
Визы:
Юридический отдел
Экономический отдел
Бухгалтерия
Отдел снабжения
Технический отдел
Приложение 6
к распоряжению
главы администрации г. Липецка
от 17 июня 2003 г. N 848-р
ДОГОВОР ПОДРЯДА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
_____________ г. Липецк N ________
____________________________________________________, именуемое в
дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________,
действующего на основании _______________________________________,
с одной стороны, и "Подрядчик" в лице ____________________________
_______________________, действующего на основании _______________
_______________________________________________________, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя
выполнение следующих проектно-изыскательских работ _______________
_________________________________________________________________.
1.2. Технические, экономические и другие требования к
Проектной документации определяются техническим заданием
(приложение N 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего
Договора. К техническому заданию прилагаются необходимые исходные
данные или перечень исходных данных с указанием сроков их выдачи
Заказчиком.
1.3. Срок окончания работ по настоящему Договору ____________.
1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов работы
определяются календарным планом (приложение N 2).
1.5. Приемка и оценка Проектной документации осуществляется в
соответствии с требованиями технического задания (приложение N 1).
1.6. Подрядчик имеет и по требованию Заказчика представляет
лицензии на право выполнения предусмотренных Договором работ,
подлежащих лицензированию.
1.7. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению отдельных
разделов проекта специализированных организаций перечень этих
организаций и объемы выполняемых ими работ должны быть
предварительно согласованы с Заказчиком.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За выполненную работу Заказчик перечисляет Подрядчику
________________________ руб. (без НДС), в том числе за счет
средств городского бюджета _______________________ руб.
2.2. Оплата выполненных работ производится в течение 60 дней
после подписания сторонами актов сдачи-приемки Проектной
документации, составленных по мере готовности этапов работы в
соответствии с календарным планом.
2.3. Стороны вправе заключить Дополнительное соглашение о
проведении встречной поставки продукции Заказчика за выполненные
Подрядчиком работы.
Поставка продукции осуществляется Заказчиком после подписания
Дополнительного соглашения и согласования спецификации.
3. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
3.1. Проектная документация, создаваемая по настоящему
Договору, не может быть передана третьей стороне без письменного
согласования сторон.
3.2. Средства, получаемые от передачи Проектной документации
третьей стороне, распределяются в следующем соотношении:
Исполнителю - 50%, Заказчику - 50%.
3.3. Стороны обязуются охранять право собственности друг друга
на Проектную документацию путем соблюдения конфиденциальности ее
использования.
3.4. При создании изобретений и других объектов промышленной
собственности в результате выполнения настоящего Договора
исключительные права на эти объекты принадлежат совместно
Подрядчику и Заказчику, а использование этих объектов определяется
отдельным Договором, заключаемым между сторонами в случае
совместной подачи заявок на патент.
3.5. При отказе Подрядчика от своих прав на промышленную
собственность последняя принадлежит полностью Заказчику.
3.6. При наличии в Проектной документации объектов
промышленной собственности передача ее третьей стороне
осуществляется на основе лицензионного Договора.
3.7. В случае предполагаемого использования Подрядчиком
запатентованных решений последний ставит об этом в известность
Заказчика. Заказчик рассматривает возможность приобретения
лицензии на право их использования у патентовладельцев в
соответствии с патентным законодательством Российской Федерации и
ставит об этом в известность Подрядчика.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Перечень Проектной документации, подлежащей оформлению и
сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по
окончании Договора, определяется календарным планом.
4.2. При завершении работ по каждому этапу Подрядчик
представляет Заказчику Проектную документацию с приложением акта
сдачи-приемки работ.
4.3. Передача оформленной в установленном порядке Проектной
документации осуществляется по накладной в 4-х экземплярах.
4.4. Дополнительные экземпляры по просьбе Заказчика выдаются
за отдельную плату по предъявленному Подрядчиком платежному
документу.
4.5. Заказчик при получении акта сдачи-приемки работ обязан в
течение 10 дней направить Подрядчику подписанный акт или
мотивированный отказ от приемки работ.
4.6. В случае мотивированного отказа Заказчика стороны в
10-дневный срок составляют двухсторонний акт с перечнем
необходимых доработок и сроков их исполнения.
4.7. В случае досрочного выполнения работы в целом или
отдельных ее этапов с согласия Заказчика последний досрочно
принимает и оплачивает работу по договорной цене.
4.8. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность
получения отрицательного результата или нецелесообразность
дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее,
поставив об этом в известность Заказчика в 5-дневный срок после
приостановления работы.
В этом случае стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть
вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения сроков выполнения работ,
предусмотренных календарным планом, по вине Подрядчика Заказчик
взыскивает неустойку в размере 0,5% стоимости невыполненных работ
за каждый день просрочки.
5.2. В случае задержки выдачи Заказчиком исходных данных (п.
1.2) более чем на 15 дней соответственно сдвигаются сроки выдачи
Подрядчиком Проектной документации, указанные в календарном плане
(приложение N 2).
5.3. По всем неурегулированным настоящим Договором вопросам
стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора и
не урегулированные в добровольном порядке, подлежат рассмотрению в
Липецком областном Арбитражном суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации. До обращения с иском в
арбитражный суд сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить
претензию другой стороне, на которую последняя обязана ответить в
10-дневный срок с момента получения претензии.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Дополнения и изменения Договора должны быть оформлены
Дополнительным соглашением.
7.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор, письменно предупредив Подрядчика за 20 дней до
предполагаемой даты расторжения.
7.3. В случае расторжения Договора не по вине Подрядчика
Заказчик обязан возместить все понесенные Подрядчиком фактические
затраты в соответствии с представленным Подрядчиком актом на
выполненные работы. Подрядчик обязан по требованию Заказчика
предоставить материалы выполненных работ на момент расторжения
Договора.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Каждой стороне предоставляется право на публикацию
совместных результатов работ с согласия другой стороны.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Срок действия Договора: начало - с момента подписания
Договора Заказчиком и его регистрации в едином реестре договоров
администрации г. Липецка, окончание - после оплаты Заказчиком
последнего этапа работы.
9.2. Настоящий Договор, а также все изменения дополнения и
иная переписка к нему действительны, если подписаны лицами сторон,
имеющими право на совершение подобных действий согласно
действующим Учредительным документам, либо другими лицами сторон,
имеющими доверенности на совершение подобных действий, оформленные
в соответствии с действующим законодательством.
Каждая сторона при подписании настоящего Договора, а также
всех изменений, дополнений и иной переписки к нему вправе
ознакомиться с оригиналами вышеуказанных документов или
потребовать предоставления их копий, заверенных первыми лицами
соответствующей стороны.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
"ЗАКАЗЧИК" "ПОДРЯДЧИК"
---------------------------------T---------------T---------------¬
¦Полное наим. предприятия ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Краткое наим. предприятия ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Государство ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Почтовый индекс ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Населенный пункт ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Адрес в насел. пункте ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Контактный телефон и Ф.И.О. ¦ ¦ ¦
¦(отв. исполнителя) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Телефакс (отдел, подразделение) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Эл. почта (отдел, подразделение)¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Номер расчетного счета ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Наименование банка ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦БИК ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Почтовый индекс ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Населенный пункт ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Адрес в насел. пункте ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Номер корсчета ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦ОКПО ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦ОКНХ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Абон. телеграф ¦ ¦ ¦
L--------------------------------+---------------+----------------
Приложения. 1. Техническое задание
2. Календарный план
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
М.П. ________________ М.П. ______________
Визы:
Юридический отдел
Экономический отдел
Бухгалтерия
Отдел снабжения
Технический отдел